买卖合同

买卖合同（精选21篇）

1.　买卖合同 篇一

　　甲方（卖方）：

　　乙方（买方）：

　　丙方（中介方）：

　　甲乙丙三方在平等自愿的基础上，经协商一致，订立本合同，以资信守。

　　第一条房地产基本情况

　　经丙方居间促成，甲方将其所有的房屋及该房屋占用范围内的土地使用权（以下简称房地产）转让给乙方。该房地产基本情况如下：

　　（一）该房屋位于，房屋类型，结构，楼层，建筑面积平方米，土地使用权面积平方米，附带车库约平方米，阁楼约平方米，装饰装修情况为。

　　（二）该房屋所有权证号：_____________，该房屋占用范围内的土地所有权为：_____________，土地使用权取得方式：【出让/划拨/其它】，土地使用权证号：_____________。

　　（三）附随该房屋一并转让的设施、设备包括：_______________________________________。

　　第二条甲方担保

　　（一）权利担保。甲方对转让房地产的权属提供如下担保：

　　1、保证该房地产是符合国家及本市关于房屋上市的有关规定及政策，否则，由甲方承担全部责任；

　　2、该房地产的权利被限制情况为：□A.甲方承诺对该房地产享有完全的处分权，交易时不存在被查封、抵押及共有权人不同意出售等权利瑕疵和负担，保证乙方不受第三人合法追索；□B.该房地产在交易前已经设定抵押，抵押权人为：，甲方应于前办理抵押注销手续。

　　3、若该房地产在交易前已存在有关税费及设施安装费等债务纠纷，甲方应在申请办理房屋产权过户前办妥结清，如有未清事项，由甲方承担全部责任；

　　4、因该房地产存在权利负担或债务纠纷而引发诉讼等争议处理程序给乙方造成损失的，甲方承担赔偿责任。

　　（二）质量担保。甲方保证所出售的房屋符合国家强制性标准，具有通常的居住使用功能，交易之前邻里之间无公用面积纠纷等矛盾，否则，由甲方承担全部责任；在保修期内出现内在结构和质量问题的，甲方应当积极协助乙方向责任第三方主张权利。

　　第三条成交价格

　　该房地产按套计价，成交总价为人民币_____________元整【￥_____________】（以下均以人民币结算），该成交价款包括：【□A仅指该房地产及其附属设施本身价格；□B还包含附随房屋一并转让的设施、设备价格】

　　第四条付款方式和期限

　　（一）本合同签订之日，乙方应向甲方支付定金元整，作为购房担保。在申请办理房屋产权过户前，甲方毁约的，双倍返还乙方定金，乙方毁约的，无权要求甲方返还定金。完成房屋产权过户申请手续签字后，定金抵作购房款。

　　（二）为督促甲方及时履约，乙方可以预留元整作为履约保证金，此款在甲方实际交付房屋、结清应付费用、房地产权全部过户至乙方名下之日结清。

　　（三）除定金、保证金之外的剩余房款_____________元整【￥_____________】，甲乙双方约定采取以下第种付款方式：

　　□A.乙方应于甲乙双方完成房屋产权交易过户申请手续签字之日一次性付清。

　　□B.乙方采取贷款方式付款

　　1、乙方应于给付甲方首付款元整，剩余房款元整申请贷款。

　　2、乙方应于向贷款机构提交贷款申请的相关资料，并配合贷款机构进行贷款调查、审查和审批等手续，甲方应协助乙方办理贷款手续。贷款部分的房款应于贷款机构放款的当日直接给付甲方。

　　3、如贷款机构实际审批贷款额不足以支付房款余额或贷款未获批准的，双方约定按以下第_____________种方式处理：

　　a.乙方应于贷款机构出具贷款承诺函之日起三个工作日内补足应交款。

　　b.合同终止，甲方应在合同终止之日起三个工作日内退还乙方已付所有款项。

　　c.甲乙双方约定的其他付款方式：

　　第五条房屋交付

　　（一）甲方应于腾出该房屋，交付给乙方占有、使用，并移交该房屋房门钥匙，作为房屋转移占有的标志。

　　（二）该房屋交付时，甲乙双方应共同对附随该房屋一并转让的设施、设备及装饰装修情况进行清点查验，并办理书面交接手续。

　　甲方承诺，自本合同签订之日起至该房屋验收交接期间，凡本合同记载的各项设施、设备及装饰装修被损坏、拆除的，甲方应按购置同等设施、设备的市场新品价格或修复同类工程的市场价值承担赔偿责任。

　　（三）交付日前，房屋所产生的水、电、有线电视、通讯、物业等各项费用由甲方承担，应在房屋交付前结清；以上费用的付讫凭证交乙方查验，如有未清事项，乙方有权从履约保证金中直接抵扣上述欠费。交付日后所产生费用由乙方承担。

　　（四）房屋风险责任自房屋交付之日起转移给乙方承担。

　　（五）甲方应于前将落户于该房屋的户籍关系迁出。

　　第六条产权过户

　　（一）甲乙双方同意于，共同应携带相关资料向房屋权属登记机关申请办理房屋所有权转移登记，并按照规定的期限和条件及时、全面地履行相关手续和提供完备资料；在乙方领取《房屋所有权证》后7个工作日内，甲乙双方共同向土地管理部门申请办理该房屋土地使用权变更登记手续。

　　（二）房产登记机关准予登记的，双方提出申请的时间为该房屋权利转移时间。

　　（三）办理产权交易过户手续所发生的税费按以下第_____________种方式承担：

　　□A.甲乙双方按国家和本市的相关规定各自承担；

　　□B.__________________________。

　　（四）甲方应及时协助乙方办理公共维修基金、物业等房屋附属事项过户手续。

　　（五）在房地产权过户未办理完毕前，如遇规划拆迁，甲方应积极协助乙方办理相关拆迁手续，有关拆迁安置补偿的权利和义务均归乙方享有和承担。

　　第七条违约责任

　　（一）除贷款机构的原因外，乙方未按本合同约定期限付款的，每逾期一日，乙方应按逾期未付款的万分之五向甲方加付违约金；逾期超过日的，甲方有权解除本合同；甲方解除合同的，应书面通知乙方。乙方应按该房地产成交总价的20%向甲方支付违约金，并承担此次交易中双方的全部交易税费。甲方应自解约通知送达之日起三个工作日内退还乙方除违约金和应付税费之外的已付款。

　　（二）除不可抗力影响外，甲方未按本合同约定期限交付房屋或迁出户籍关系的，每逾期一日，甲方应按乙方已付房款的万分之五支付违约金，违约金可从履约保证金中直接抵扣；逾期交房超过日的，乙方有权退房；甲方应自退房通知送达之日起三个工作日内退还乙方全部已付款及利息（按月利率1%计算），并按该房地产成交总价的20%向乙方支付违约金，且承担此次交易中双方的全部交易税费。

　　（三）甲方或乙方未如约履行义务，造成交易过户延期的，每逾期一日，违约方应向对方支付100元违约金，直至实际履行完毕之日止。因甲方过错造成乙方不能在本合同签订之日起天内完全取得房地产权属证书的，乙方有权退房。甲方应自退房通知送达之日起三个工作日内退还乙方全部已付款及利息（按月利率1%计算），并按该房地产成交总价的20%向乙方支付违约金，且承担此次交易中双方的全部交易税费。

　　（四）本合同签订时甲方故意隐瞒该房屋已出卖给第三人或已抵押的事实，或者本合同签订后甲方又将该房屋出卖或抵押给第三人，导致本合同目的不能实现的，乙方有权退房。甲方应自退房通知送达之日起三个工作日内退还乙方全部已付款及利息（按月利率1%计算），并按照乙方已付购房款的一倍支付违约金。

　　（五）甲方或乙方不履行本合同其它约定或违背诚信原则，导致本合同目的不能实现的，另一方有权解除合同；本合同被解除的，参照本条第1、2款执行。

　　第八条中介服务

　　（一）丙方为甲乙双方提供以下服务：提供真实有效的订约信息；充当订约介绍人和撮合人；提供法律咨询，拟定合同文本并协助、指导订立合同；协助办理或代办交房、过户及贷款等手续；为双方签订和履行房屋买卖合同创造便利。丙方在办理委托事务中需缴纳的手续费、工本费、材料费及印刷费等费用概由委托方承担。

　　（二）中介服务费按房屋成交总价的2%收取，共计元整【￥】，由承担，应于付清。甲乙双方未能交易成功的，中介费不予减免；甲乙双方自愿解除合同的，双方各承担50%；若甲方或乙方违约或违背诚信原则导致未能交易成功的，由违约方或过错方承担全部中介费。

　　（三）甲方或乙方不按时支付中介费的，每逾期一日，应按未付费用的3%向丙方加付违约金；本合同签订后，甲乙双方不付清中介费而私下交易或通过其他居间方成交的，应共同向丙方承担双倍中介费。

　　（四）丙方故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况，损害甲方或乙方利益的，不得要求支付中介费，造成损失的，应当承担损害赔偿责任。

　　（五）在本合同签订之日，甲方应将房屋所有权证、土地使用权证、原购房合同书及房款（含车库）交付凭证、契税发票以及其它一切交易过户所需的资料交给丙方暂时代为保管，丙方出具收到凭证。办理产权过户手续时，丙方及时提供。若以上证件不能交给丙方保管，甲乙双方商定，将定金交给丙方代为保管，待房屋产权过户至乙方名下后，丙方将定金交付给甲方抵作购房款，若甲方或乙方毁约，适用定金罚则。

　　第九条补充或变更约定事项（对以上条款的变更约定，效力优先于原约定）。

　　第十条其他条款

　　（一）本合同未尽事项，由当事方另行议定，签订补充协议。

　　（二）本合同在履行中发生争议，三方应协商解决。协商不成时，可依法起诉。

　　（三）为办理贷款或产权过户手续，甲乙双方另行签订的房屋转让合同与本合同不一致的，以本合同为准。

　　（四）本合同自三方签字或盖章之日起生效；本合同一式三份，三方各执一份。

　　甲方：

　　乙方：

　　_____________年_____________月_____________日

2.　买卖合同 篇二

　　出卖人(以下简称甲方)：______________

　　买受人(以下简称乙方)：______________

　　第一条目的

　　依据有关法律、法规和规章的规定，甲、乙双方在自愿、平等和协商一致的基础上，就二手车买卖和完成其它服务事项，签订本合同。

　　第二条当事人及车辆情况

　　一、甲方基本情况：

　　1、单位代码证号：_________经办人：_________：经办人身份证号码：_________单位地址：_________联系电话：_________

　　2、自然人身份证号码：_________现居住地址：_________联系电话：_________

　　二、乙方基本情况：

　　1、单位代码证号：_________经办人：_________：经办人身份证号码：_________单位地址：_________联系电话：_________

　　2、自然人身份证号码：_________现居住地址：_________联系电话：_________

　　三、车辆基本情况：

　　车辆牌号沪_________车辆类别_________

　　厂牌型号_________颜色_________

　　初次登记时间_________登记证号_________

　　发动机号码_________车架号码_________

　　行使里程_________km使用______年限至_______________年_______________月_________日

　　车辆______年检签证有效期至_______________年_______________月

　　车辆购置税完税证明证号_________(征税、免税)。

　　车船使用税纳税记录卡缴付截止期_________

　　车辆养路费交讫截止期_______________年_______________月(证号_________)

　　车辆保险险

　　保险有效期截止日期_______________年_______________月_________日

　　配置_________

　　其它情况_________

　　第三条车辆价款、过户手续费

　　本车价款为人民币_______________元(大写_______________元)，其中包含车辆、备胎以及_________等款项。过户手续费约为人民币_______________元(大写_______________元)，由_________方负责(以实际发生费用为准支付)。

　　第四条定金和价款的支付、过户手续、车辆交付

　　1、乙方应于本合同签订时，按车价款_________%人民币_______________元(大写_______________元)作为定金支付给甲方。

　　2、_________方应于本合同签订后拾日内，将本车办理(过户□/转籍□)所需的有关证件原件及复印件交付给_________方，由_________方负责办理手续;方为二手车经营单位时，由_________方负责办理(过户□/转籍□)手续。

　　3、自过户、转籍手续完成之日起_________日内，乙方应向甲方支付车价款人民币：____________________元(大写_______________元)，支付方式(现金□/转帐□)。

　　4、自甲方收到全部车价款之日起_________日内，应将过户、转籍后的有关证件及车辆交给乙方;同时，_________方支付清_________方过户手续费。

　　第五条双方的责任

　　1、甲方应承诺出卖车辆不存在任何权属上的法律问题和各类尚未处理完毕的道路交通安全违法行为或者交通事故;应提供车辆的使用、维修、事故、检验以及是否办理抵押登记、交纳税费、报废期限等真实情况和信息。

　　2、甲方属二手车经营企业的，还应向乙方提供质量保证及售后服务承诺。

　　3、乙方应了解、确认买受车辆能在落籍所在地办理落籍手续。

　　4、双方应在约定的时间内提供各类证明、证件并确保真实有效。

　　第六条违约责任

　　1、违反本合同第四条第2款，致使车辆不能过户、转籍，合同无法继续履行的，本合同解除。甲方违

　　约的，向乙方双倍返还定金并赔偿乙方相应损失;乙方违约的，无权要求返回定金并赔偿甲方相应损失。

　　2、违反本合同第四条第3款，乙方应按延期天数每天人民币_______________元向甲方支付违约金。

　　3、违反本合同第四条第4款，延期交付的违约方应按延期交付天数每天人民币_______________元向乙方支付违约金，并承担延误期内的风险责任。

　　4、违反本合同第五条第1款，本合同解除，甲方应无条件接受退回的车辆并退回乙方全部车款，双倍返还定金并赔偿乙方相应损失。

　　5、违反本合同第五条第2款，甲方应向乙方支付出卖车辆价款_________%(人民币_______________元)的违约金，并继续提供质量保证及售后服务承诺。

　　6、违反本合同第五条第3款，致使车辆不能过户、转籍的，本合同解除，乙方无权要求返还定金，并赔偿甲方相应经济损失。

　　7、违反本合同第五条第4款，致使出让车辆不能过户、转籍的，守约方有权解除本合同，违约方应支付人民币_______________元(大写_______________元)给守约方，守约方另有损失的，由违约方赔偿损失。第七条风险承担

　　二手车交易及办理过户、转籍手续过程中约定车辆保管责任的，风险责任由车辆保管人承担;未约定车辆保管责任的，风险责任由车辆使用人承担。

　　第八条发生争议的解决方法

　　本合同在履行过程中发生争议的，由双方协商解决，协商不成的，可提请有关部门调解，调解不成的，可按以下第(_________)项解决。

　　1、向上海仲裁委员会申请仲裁;

　　2、依法向人民法院提起诉讼。

　　第九条其它

　　1、本合同未约定的事项，按照《中华人民共和国民法典》、《二手车流通管理办法》以及有关的法律、法规和规章执行。

　　2、双方因履行本合同而签署的补充协议及提供的其它书面文件，均为本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。

　　3、本合同经双方当事人签字或盖章后生效。本合同一式三份，由甲方、乙方和二手车交易市场各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方(签章)：______________乙方(签章)：______________

　　法定代表人(签章)：______________法定代表人(签章)：______________

　　经办人/自然人(签章)：______________经办人/自然人(签章)：______________

　　开户银行：______________开户银行：______________

　　帐号：______________帐号：______________

　　日期：_________年__________月____日

　　签订地点：______________

3.　买卖合同 篇三

　　合同编号：

　　卖方： (以下简称甲方) 身份证号码： 代理人： 身份证号码：

　　买方： (以下简称乙方) 身份证号码：

　　代理人： 身份证号码：

　　中介方：乐山市仁恒房产营销策划有限公司(丙方)

　　甲、乙、双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、行政法规和乐山市相关地方性法规、规章制度的规定，在合法、平等、自愿、相互信任的基础上签订本合同，承诺共同遵守。

　　第一条：门市基本情况：

　　1.甲方将座落在 的门市(以下简称“门市”出售给乙方。乙方对该门市已作充分了解并实地看门市，对该门市现状无异议，愿意购买该门市。

　　2、该门市的基本情况如下：

　　门市产权面积： ;土地证号： ;

　　产权证号： ; 门市用途： ;

　　3、门市所有人为甲方，甲方经门市共有人同意并授权签订本合同，如甲方及共有人不能到场，受托方必须出示授权委托书、声明书。

　　第二条：成交价格

　　经甲、乙双方商定后的实际成交价格为(大写) 元整

　　(小写：￥ 元整)。

　　第三条：税、费负担方式：

　　第五条：付款约定(本条各款均不计利息)

　　(1)乙方于 年 月 日以前交付门市定金人民币(大写) 元整(小写￥ 元整)给甲方，合同生效后该定金动转为门市款。

　　(2)一次性付款：

　　(4)在本合同签订后甲乙双方于 年 月 日以前到乐山市房地产交易中心办理房屋产权交易过户手续，或办理委托公证。

　　第六条：违约责任：

　　(1)、甲方收到定金后，不得以任何理由提高门市价或无故不出售该门市否则甲方按定金双倍退还违约金。

　　(2)、甲方必须保证出售的上述门市权属真实无争议，如发生与甲方有关的该门市权属或债务经济纠纷以及甲方中途变更合同内容均属甲方违约，如因发生纠纷产生的一切责任均由甲方承担。

　　(3)、甲方应无条件配合乙方办理产权转移手续。

　　(4)、乙方不能按期向甲方付清房款或甲方不能按期向乙方交付门市，每逾期一日，由违约一方向对方支付购门市款的0.3%作为滞纳金，逾期三天以上的属违约。

　　第七条：门市交付时间

　　第八条：其它

　　1、本合同在履行中若发生争议，甲、乙双方应协商解决。协商不成，任何一方可向乐山市仲裁委员会申请仲裁或向同签订地人民法院提起诉讼。

　　2、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，一式两份，每份2页，甲、乙双方各执一份，均具有同等法律效力。乙方如需办理银行由乙方向银行提供本合同原件，乙方保留本合同复印件。各种手续交接清楚后，本合同中止。

　　第九条：其它补充约定

　　甲方(签章)： 乙方(签章)： 代 理 人： 代 理 人：

　　联 系 地 址： 联 系 地 址： 签约日期： 年 月

4.　买卖合同 篇四

　　甲方(出卖人)：_____住址：_____身份证号：_____

　　乙方(买受人)：_____住址：_____身份证号：_____

　　经甲方和乙方在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖车库一事达成如下协议：

　　一、甲方自愿将其名下位于*号车库(实测建筑面积*平方米)，出售给乙方。乙方所买上述车库仅作为贮藏室或车库使用，不得擅自改变主体结构、承重结构和用途。

　　二、甲、乙双方共同商定车库出售价格为人民币______元整(大写：______元)。然后乙方在______年_____月______日前一次性付清。

　　三、甲方在______年______月______日前将上述车库交付乙方使用。

　　四、因该车库甲方与开发商所签合同明确不能办理产权证。如日后因本车库与开发商产权纠纷导致乙方损失，甲方不予负责;乙方所付甲方购房款，甲方不予退还。然后如有可能办理产权证，甲方应协助乙方办理产权证及过户给乙方相关手续(产权归乙方所有)，办理产权证及过户费由乙方承担，甲方不得以任何理由收回该车库产权及使用权。

　　五、本合同经双方签字确认即生效，并对双方都具有约束力，双方均应执行。

　　六、本合同一式二份，自双方签字后生效，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力。

　　甲方(出卖人)：______

　　乙方(买受人)：______

　　日期：________年_____月______日

5.　买卖合同 篇五

　　甲方： 乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国食品安全法》等文

　　件，甲乙双方本着自愿、公平、互利、诚信的原则，就乙方给甲方供应大米、面粉、食用油事宜，经协商达成协议如下：

　　一、供应物及价格

　　价格不做任何调整。

　　三、每批大米、面粉、食用油采购时，甲方提前1—2天通知乙方送货，乙方须按期、按量供应，送货时乙方负责免费将货物搬运到甲方指定地点，并摆放整齐。

　　四、乙方严格按照本合同要求的货物供应，保证质量，不得以假充真，保证向甲方供应的大米、面粉、油不变质、不变味、无杂质、无毒无害，符合国家食品卫生有关规定。否则，由此产生的`经济损失由乙方负责承担，并负相应的法律责任。

　　五、乙方在送货时保证所配送货物是包装无破损、商标完整清楚的合格产品，且离质保期不少于3个月，同时需提供本批次货物的检验报告单复印件，否则甲方有权拒收。

　　六、甲方应当对采购的食品包装标准进行查验核对，禁止质量不合格，卫生不达标、超过保质期、无标签、无检验报告单等不符合食品安全标准的食物进入我院。

　　七、结算方式：结算方式为月结，即每月结算一次。乙方当月供货期满后，根据实际供应量开出正式发票，并于

　　次月10日前到甲方报帐结算，

　　二、合同供货期：20xx年月日至20xx年月日，合同供货期内所有货物

　　甲方审核无误后在20日前将货款支付给乙方。

　　八、甲方应按时给乙方结算货款，如无特殊原因，超过10日（即次月30日）还未支付，乙方有权中止供货。

　　九、违约责任：

　　1.乙方送交的货物必须是定量包装，要求称量必须与包装袋上标明的重量一致，如发现有不足秤的（偏差3‰视为正常误差），甲方有权退回货物，乙方需要承担相应的违约责任，每次甲方在乙方货款中扣违约金500元。

　　2.乙方若未能按期、按量为甲方配送大米、面粉、食用油，每次扣违约金500元，连续3次或累计5次未能按期、按量为甲方配送，甲方有权中止合同。

　　3.乙方所配送大米、面粉、食用油不符合《中华人民共和国食品安全法》和本合同规定的，甲方有权拒收，同时视为未能按期、按量配送货物。

　　十、不可抗力事件处理

　　任何一方由于不可抗力原因无法履行合同时，应在不可抗力事件结束后1天内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失；在取得有关机构的不可抗力证明或者双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并视情况免于承担部分或全部的违约责任。

　　十一、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同义务。

　　十二、解决合同纠纷的方式：本合同如有纠纷，甲乙双方友好协商解决；协商不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　十三、本合同一式陆份，甲方执伍份，乙方执壹份。具有同等法律效力，从甲乙双方签订、盖章之日起生效。

　　甲方： 乙方：

　　代表签字： 代表签字： 地址：地址：

　　联系电话： 联系电话：

　　签订日期：20xx年 月 日签订日期：20xx年 月 日

6.　买卖合同 篇六

　　公司（以下称）______

　　公司（以下称为出卖方）______

　　经友好协商，特此订立以下条款：

　　第1条定义

　　“验收手册”是指由出卖方提供并由双方确认，供双方检验设备是否符合技术规格和规定资料标准所用的一种文件。

　　“规定资料”是指与本系统相关的、执行本协议所必需的图纸、数据和其他资料。

　　“缺陷或瑕疵”是指设备（结构或性能）不符合验收手册有关规定之处。

　　“现场验收”是指按照验收手册对出卖方安装的设备所作的最后验收。

　　“技术规格”是指本协议附表a。

　　第2条销售主体事项

　　出卖方愿意出售，愿意购买下列设备：

　　设备技术要求

　　2.1设备性能必须符合所规定的性能，达到技术规格和规定数据的标准，并提交全部适用的，必要的图纸、数据和其他技术资料。

　　2.2出卖方应于____年___月___日之前准备且提交给验收手册草案副本2份。由在日内审议和批准验收手册。

　　2.3本协议正文规定如与附件规定相抵触，以本协议正文规定为准。验收手册若与技术规格或规定资料相悖，则以技术规格和规定资料为准。

　　第3条价格

　　____________________

　　第4条支付

　　在收到出卖方的发票后，必须按下列期限付给出卖方款项：

　　4.1签约后支付总价30%的定金；

　　4.2X处交付设备并安装调试后，支付总价的60%的货款；

　　4.3验收保留款为总价10%的货款，在设备调试合格后第____月内支付

　　第5条交货与验收

　　出卖方应在____年____月____日前完成设备的安装和调试工作；并完成验收手册所规定的各项检测；同时，出卖方须在设备验收单证上签字，证明业已完成检测。验收单证上应注明双方认可的，且应由出卖方在双方议定的期间内校正的仍可能存在的缺陷。

　　现场验收应在____年____月____日起进行。

　　第6条更改

　　自本合同生效之日起，对本合同正文或附表作任何更改，必须作成书面形式，详细说明更改对技术规格、价格、性能、设计、验收日期、已交付或即将交付备件的更换性能以及本合同的其他重大事项的影响，而且应由双方公司签字。

　　为修补瑕疵或改善设备，出卖方可适当对技术规格作微小的.更改或校正，只要这种更改不会严重影响总买价、功能特性、性能、备件的更换性能。

　　第7条保修

　　出卖方保证不会因设备材料和工艺方面的缺陷，以及设计不完善而导致设备达不到技术规格要求。

　　该设备及部件，从签署现场验收合格之日起，如在________年之内出现故障，出卖方负责在收到台新公司通知____日内进行调换或修理，由此发生的费用均由出卖方承担。如出卖方不履行上述保修义务，则应承担由此而引起的一切损失。

　　第8条其它

　　本合同为双方的完整协议，以前协议双方或其代理人就本协议适用或涉及的任何事项或事物所作的一切陈述、谈判、信函、承诺、协议、协商和合同，无论是书面的还是口头的，均作废。

　　卖方:____

　　买方:____

　　____年____月____日

7.　买卖合同 篇七

　　甲方（卖方）： 身份证号：

　　乙方（买方）： 身份证号：

　　甲方于20xx年1月2日以按揭的方式向_____________有限公司购买商品房一套，总全额（人民币）____________元整，位于___________________________。

　　1、现甲乙双方经双方协议，甲方自愿将按揭期间房屋转卖给乙方。

　　2、甲乙双方现就按揭房屋买卖事项达成如下协议：

　　甲方于20xx年1月2日一次性付清首付款人民币壹拾伍万壹仟肆佰玖拾贰元整，（151492）元，余房款人民币贰拾贰万元整（220000）。采用银行贷款方式支付（放款方农业银行），贷款发放日20xx年2月13日，贷款期限20年，20xx年2月12日到期，甲方首次还款日20xx年3月20日至20xx年12月20日，共计还款连本带息叁万陆仟陆佰捌拾捌元。

　　3、付款方式：

　　现乙方将甲方交付的首付款（151492元整）和甲方交付的20xx年3月20日至20xx年12月20日连本带息一共（36688元整），共计壹拾捌万捌仟壹佰捌拾元整（188180元整）支付给甲方，甲方将所有权与按揭房屋相关凭证交于乙方验收，从此时乙方获得该房屋的管理、使用、收益、处置及归属权。

　　4、本合同签订之日起，乙方按甲方签订的'（个人购房借款合同）向银行支付借款，直至还清借款为止，还款期间为20xx年1月20日至20xx年1月12日，

　　5、乙方还清借款后，甲方协助乙方办理房屋过户手续。

　　6、由于甲方此房未办理房产证，此合同签订后，办理房产证费用及过户手续所需缴纳的费用由乙方承担。

　　7、房屋在乙方付清借款期间，因自然升值、贬值，由乙方享受利益、承担风险。

　　8、本合同签订后，乙方于20xx年1月20日正式还月供，由于放款方（农业银行）不改变甲方贷款资料信息，由甲方将每月还月供款银行卡（6）交给乙方，由乙方妥善保管变更密码，每月按时还贷。

　　9、此合同签订后，甲乙双方需履行合同义务，不得违约。如乙方违约，每月20日不按时还款，甲方有权向乙方要求赔偿，此合同签订后，此房与甲方没有任何关系。

　　此合同经甲乙双方认证一致同意，本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　年 月 日

8.　买卖合同 篇八

　　1.本合同文本为签约使用文本。签约之前，当事人应当仔细阅读本合同内容，对合同条款及专业用词理解不一致的，可向当地房地产行政管理部门或省建设厅政策法规处（）咨询。

　　2.本合同所称存量房，是指已被购买或自建并取得所有权证书的房屋。

　　3.本合，同文本中涉及到的选择、填写内容以手写项为优先。

　　4.本合同文本[ ]中选择内容，由买卖双方协商确定后在空格部位填写。

　　5.本合同相关条款后的空白行，供双方自行约定或补充约定。

　　对于实际情况未发生或买卖双方不作约定的，应在空白行划斜线，以示删除，未删除的印刷文字视为双方同意内容。

　　6.在合同签订前，出卖人应当向买受人出示所售房屋的有关证书、证明文件（原件）等资料。

　　出卖人：____________________________________________________________（以下简称甲方）

　　[本人][法定代表人]姓名：______________________________国籍：_____________________

　　[身份证][护照][营业执照号]：_____________________________________________________

　　住址：________________________________________联系电话：_________________________

　　委托代理人：__________________________________联系电话：_________________________

　　[本人][法定代表人]姓名：______________________________国籍：_____________________

　　[身份证][护照][营业执照号]：_____________________________________________________

　　买受人：___________________________________________________________（以下简称乙方）

　　[本人][法定代表人]姓名：______________________________国籍：_____________________

　　[身份证][护照][营业执照号]：_____________________________________________________

　　住址：________________________________________联系电话：_________________________

　　委托代理人：__________________________________联系电话：_________________________

　　[本人][法定代表人]姓名：______________________________国籍：_____________________

　　[身份证][护照][营业执照号]：_____________________________________________________

　　根据《中华人民共和国合同法》、 《中华人民共和国城市房地产管理法》、 《城市房地产转让管理规定》之规定，经甲、乙双方友好协商，在平等、自愿、协商一致的基础上，订立本合同：

　　第一条房屋的基本情况

　　甲方自愿将其所有的座落于__________市__________区__________路（街＼巷）__________号__________栋______单元__________层__________号的房屋出售给乙方，该房屋的《房屋所有权证》证号为____________（《房地产交易市场准入证》证号为__________），房屋建筑面积__________平方米，属__________结构，用途为__________，乙方已对该房屋状况作了了解，愿意购买该房。

　　第二条土地使用权情况

　　该房屋的土地宗地号为__________，土地使用权初始取得方式为__________[出让][划拨]， 《土地使用证》证号为__________，使用面积为__________平方米，土地使用年限自__________至__________止。

　　第三条计价方式及成交价格

　　甲、乙双议定的上述房屋成交价格为：按。__________[套][建筑面积]计算，单价为每平方米人民币__________元；房屋总价款为人民币大写____________________元（￥____________________元）。

　　第四条，付款方式及付款期限

　　甲、乙双方约定付款方式为：

　　（一）一次性付款：乙方应于_______________前将购房款人民币大写________元（￥____________________元）一次性支付给甲方。

　　（二）分期付款：乙方应于_______预付购房款人民币大写_____________元（￥____________________元）给甲方，并于__________支付购房款人民币大写__________元（￥__________元）给甲方，余款于__________结清。

　　（三）其他方式：________________________________________________________________________。

　　第五条甲方的'义务

　　（一）甲方应保证所提供的上述房屋的权属证书及相关证明材料的真实、合法、有效。如甲方提供的不是真证件，乙方有权解除合同，甲方应退还乙方全部已付款，并按已付款的__________%支付违约金；给乙方造成损失的，并应支付相应的赔偿金。

　　（二）甲方不得对下列房屋进行交易：

　　（1）司法机关、行政机关依法裁定、决定或者以其他方式限制房地产权利的；

　　（2）依法收回土地使用权的；

　　（3）共有房地产，未经其他共有人书面同意的；

　　（4）权属有争议的；

　　（5）未依法登记领取权属证书的；

　　（6）未经抵押权人同意，转让或者出租抵押房地产的：

　　（7）法律、行政法规禁止转让的其他情形。

　　如出售的房屋有产权纠纷或债务纠纷，由甲方负责处理并承担相应责任。如出售的房屋有设定抵押、出租等情况，甲方应告知乙方，并自行约定解决。如因甲方原因不能实现本合同目的，乙方有权解除本合同，甲方应按已付款的____％支付违约金给乙方。

　　（三）甲方在办理房屋产权转移登记申请时，应按房地产行政管理部门的规定提供相关证明文件及资料。

　　（四）如甲方房屋附属设施（包括煤气、水管、电线等）老化，存在安全隐患，甲方应在房屋交易前将情况如实告知乙方。

　　第六条房屋交付使用时间

　　甲方应于______年______月______日前将上述房屋交付给乙方使用，房屋附属设施及室内装饰等（详见附件二）一并交付。

　　第七条甲方逾期交房的违约责任

　　如甲方不能按期交付房屋，每逾期一日，甲方应按日向乙方支付已交付房款万分之______的违约金；逾期超过______日的，乙方有权解除合同。乙方解除合同时，甲方应在接到解除合同通知之日起___日内退还全部已付款，并按已付款的______%向乙方支付违约金。

　　第八条乙方逾期付款的违约责任

　　如乙方不能按期向甲方支付购房款，每逾期一日，乙方应按日向甲方支付逾期应付款万分之______的违约金；逾期超过______日的，甲方有权解除合同，乙方应按累计应付款的______%向甲方支付违约金。

　　第九条房屋产权转移登记

　　甲、乙双方应当在本合同签订之日起______日（不得超过90日）内向房地产行政管理部门提出申请，并如实申报成交价格，办理房屋转让登记手续；如因甲方原因，导致不能在______日内办理房屋产权转移登记手续的，乙方有权解除本合同，并要求甲方退还全部已付款，并支付已付款______%的违约金及赔偿损失。

　　第十条，房屋交易税费及其他费用的承担

　　甲、乙双方应按国家有关房屋交易应纳税费的规定，缴纳各自应当承担的税费。

　　在上述房屋______[权利转移][交付使用]前，未支付的物业管理费、水、电、煤气、电讯等其他费用，按本合同附件四约定支付；

　　在 [权利转移][交付使用]后，使用该房屋所发生的费用，按本合同附件四约定支付。

　　第十一条本合同履行过程中发生争议的，由当事人协商解决，协商不成，双方约定：

　　（一）提交贵阳仲裁委员会仲裁；

　　（二）______________________________________________________________________________；

　　（三）______________________________________________________________________________。

　　第十二条房屋平面图、房屋四至范围、房屋附属设施状况、物业管理费、水、电、煤气、电讯等其他费用的支付情况作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。

　　第十三条本合同经甲、乙双方签字、盖章后生效。

　　第十四条本合同一式一份，甲、乙双方各执--份，办理房屋产权转移登记时送房地产行政管理部门--份。

　　第十五条甲、乙双方约定的其他事项

　　（一）________________________________________________________________________；

　　（二）________________________________________________________________________；

　　（三）________________________________________________________________________；

　　（四）________________________________________________________________________。

　　甲方（签章）： 乙方（签章）：

　　[法定代表人]： [法定代表人]：

　　[委托代理人]： [委托代理人]：

　　____________年______月______日___________年______月______日

　　签于________________________ 签于________________________

　　附件一：房屋平面图及房屋四至范围(略)

　　附件二：房屋附属设施状况及室内装饰情况

　　（1）附属设施

　　（2）室内装饰

　　（3）其他设备

　　附件三：租赁、抵押和其他所有权被限制等相关情况房屋共有人意见：

　　同意出售上述房屋

　　（签章）：

　　（签章）：

　　租赁情况：

　　抵押情况：

　　其他所有权被限制情况：

　　附件四：物业管理费、水、电、煤气、电讯等其他费用的支付情况

　　除下列应由甲、乙方支付的各项费用外，在签于________________________[权利转移][交付使用]前未支付、未结算的费用均由甲方承担；在签于________________________[权利转移][交付使用]后，使用该房屋所发生的费用均由乙方承担。

　　（1）由甲方承担的费用：

　　（2）由乙方承担的费用：

9.　买卖合同 篇九

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　丙方：__________________

　　甲乙双方就房屋买卖一事，本着公平、自愿的原则下，自愿签订本协议如下：

　　1.甲方将其名下位于________（以购房合同为准）出售给乙方。

　　2.该楼房总价格为人民币______元整，大写：________。

　　3.因该楼房系按揭方式购买，至签订本协议时还剩余______万元左右的房贷，由甲方进行偿还。

　　4.上述楼款自签订本协议，乙方一次性支付______给甲方。

　　5.甲方保证在双方签订本协议前，该楼房对外没有任何纠纷，如在签订本协议前该楼房对外产生一切纠纷均与乙方无关。

　　6.因该楼房系按揭购买，待乙方将上述房款支付给甲方后，甲方将剩余房贷一次性偿还，日后甲方完全配合乙方在相关部门办理过户手续，因过户产生的一切费用由甲方承担。

　　7.在签订本协议后，在乙方将上述房款支付给甲方后，该房屋所有权归乙方所有，甲方将该楼房有关的相关手续（购房合同、购房发票、钥匙）交由乙方。

　　该协议系双方真实意思表示，不存在任何胁迫，本协议一式两份，甲乙双方各持一份，自签订本协议时，即发生法律效力。

　　甲方：__________________乙方：__________________丙方：__________________

　　日期：__________________日期：__________________日期：__________________

10.　买卖合同 篇十

　　1.本合同签订之前，各方当事人应当仔细阅读本合同全部条款，充分协商，对合同条款及用词理解不一致的，应当协商达成一致意见，必要时可在合同中对其进行明确约定。合同生效后，当事人因合同条款及用词理解不一致等发生纠纷，应通过协商解决;不能通过协商解决的，可以遵循合同约定的争议解决途径依法向人民法院起诉或向仲裁机构申请仲裁。

　　2.本合同为示范文本。为体现合同各方当事人的自愿原则，本合同文本中相关条款后都有空白行，供当事人自行约定或补充约定。当事人可以对文本条款的内容进行修改、增补或删减。合同签订后，未被修改的文本印刷文字视为各方当事人同意的内容。

　　3.对合同文本中选择内容、空格部位填写及其他需要删除或添加的内容，各方当事人应当协商确定。

　　4.在签订合同前，有关当事人应当出示必须由其本人提供的有关证书和证明文件。

　　5.本合同所指“存量房买卖交易”是指已办理产权登记，取得房地产权属证明书的房屋权属人再行转让房屋。

　　6.本合同用于存量房买卖交易，一经签订，当事人或者其委托代理人应当及时持书面存量房买卖合同及有关资料到房地

　　产交易登记机构办理交易过户手续。

　　7.根据国家有关规定，房地产中介服务机构或者从业人员不得代收代管存量房交易资金。如有违反的，请向广州市房屋交易监管中心反映(电话：)。

　　8.卖方当事人应当慎重选择付款方式交割房款，为保护存量房交易和资金安全，尽可能选择银行托管的'方式交割房款，以减轻风险，避免引起纠纷。

　　9.根据物价部门有关规定，房屋买卖代理收费，按成交价格总额的0.5%～2.5%计收。实行独家代理的，收费标准由委托方与房地产中介机构协商，可适当提高，但最高不超过成交价格的3%。前述房屋买卖代理收费标准，是指向房屋买卖双方合计收取的费用标准。如发现中介机构超标收费的，可向物价部门反映(电话：)。

　　10.买方当事人如需委托按揭机构办理按揭贷款手续的，应当选择具备代办按揭资格的按揭机构，有关情况可登录广州市国土资源和房屋管理局网站进行查询。

　　11.依法纳税是每个公民应尽的义务，买卖双方及房地产中介服务机构应当如实申报交易价格，不得以低报、瞒报、漏报等方式偷税漏税，否则应承担由此产生的法律责任。

　　12.本合同条款对各方当事人权利义务没有约定的，可另行协商约定。

　　13.本合同说明部分，各方当事人确认已经阅读，并签章如下：

　　甲方(卖方)(签章)：

　　委托代理人(签章)：

　　日期：

　　乙方(买方)(签章)：

　　委托代理人(签章)：

　　日期：

　　丙方(房地产中介服务机构)(盖章)：

　　经纪人(签章)：

　　日期

　　篇二:广州市存量房买卖合同

　　甲方(卖方)： 【身份证】【其他： 】

　　号码： 联系电话：

　　联系地址： 。

　　委托代理人： 【身份证】【其他： 】

　　号码： ;联系电话： ;

　　联系地址： 。

　　乙方(买方)： 【身份证】【其他： 】

　　号码： ;联系电话： ;

　　联系地址： 。

　　委托代理人： ;【身份证】【其他： 】

　　号码： ;联系电话： ;

　　联系地址： 。

　　甲乙双方当事人本着诚实信用的原则，经友好协商一致达成如下条款：

　　第一条 房地产权属情况

　　1.房地产地址(下称“该房地产”)：

　　2.房地产权证号码：。或其他证件号码：

　　3.【建筑面积】【套内建筑面积】：平方米。

　　4.房屋使用性质：【住宅】【商铺】【办公】【其他：。

　　5.建筑结构：【钢筋混凝土】【砖木】】，建筑时间： 。

　　6.房屋共有情况：【无】【有】。

　　7.该房地产【不存在】【存在】抵押等他项权利情况。

　　8.该房地产以现状售予乙方，乙方或其代理人已认真查勘和了解该房地产的情况。该房地产：

　　(1)【不带家私家电】【带家私家电】;

　　(2)【不带租赁合同】【带租赁合同，承租人放弃优先购买权，乙方同意连同现有租赁合同一起购入该房地产，甲方须协助乙方与租户签订新的租赁合同】【其他： 】;

　　(3)【无户口】【户口未迁出，甲方应在 迁出】【其他： 】。

　　9.需要说明的其他情况： 甲方保证所填写和提供的有关该房地产的权属情况真实，保证对上述房地产享有完整产权，保证上述房地产不存在任何未向乙方说明的其他情况，且没有侵犯第三人权益。否则，承担相应的法律责任。

　　第二条 计价和价款

　　1.该房地产按整套出售并计价，总金额￥元整亿佰拾 万 仟 佰 拾 元)。

　　第三条 付款方式：

　　甲乙双方经协商选择【自行交割】【银行托管】的方式交割房款。

　　1、 甲乙双方选择自行交割房款

　　签订本合同时，乙方向甲方支付￥ 元整(大写： 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元)，作为购房定金(首次支付房款时自动转为房款的一部分)，并按照下列第 种方式按期付款。

11.　买卖合同 篇十一

　　甲方(卖方)合同编号:001

　　乙方(买方

　　签订地点：____市

　　一、煤种、价格、交(提)货时间、数量：签订时间：

　　二、质量指针：

　　三、运输方式：铁路运输。发站：包头。到站：柳，收货人：买方车板前的'费用含煤价为煤炭销售价，由卖方正式报排产车皮计划。

　　四、煤炭价格：车板交货价格：每吨5500卡69510元含铁路运费。

　　五、交货时间、地点、方式：发站车板交货。

　　六、验收结算标准：煤炭数量以发站铁路部门轨道衡计量磅单为准。煤炭品质在发货站台，卖方提供化验单，双方共同抽样化验。以国家质检部门化验为准。低位发热量每低壹卡扣。签订合同后，买方确认当月火车运输计划下达后，到卖方指定银行开户，并存入货款，由卖方验资后装车。

　　七、结算方式：凭铁路大票按实际吨位一列一结算，货款两票结算，煤炭底价，中间差价，煤炭增值税发票。及火车运输发票、此合同为跨年合同，加12个月，总量240万吨。如有市场价格浮动，参照秦皇岛实际交易价格，按每季度上下浮动

　　八、违约责任：按《中华人民共和国合同法》有关规定执行。

　　九、解决合同纠纷方式：如出现计量、化验等方面的重大分歧或经济纠纷，甲乙双方协商解决。协商不成，可向原告所在地的法院诉讼解决。

　　十、甲乙双方应遵守合同保密原则：未经双方同意，任何一方不得向

　　第三方泄露有关合同内容及信息。

　　十一、本合同

　　第一条款所列供货数量为固定数量，实际供货数量由甲乙双方在月初时根据实际情况协商确定。

　　十二、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，双方法定代表人签字盖章生效。

　　十三、本合同未尽事宜，双方协商解决，并签订补充协议.，补充协议与本合同有同等法律效力。

　　甲方：乙方：日期：

12.　买卖合同 篇十二

　　采购方：________________ (以下简称“甲方”)

　　供货方：_____________ (以下简称“乙方”)

　　依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招投标法》及国家有关法律、法规，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方充分协商，特订立如下买卖合同：

　　一、 苗木名称、数量和价格如下表：

　　序号__________

　　苗木名称：罗汉松

　　数量：________________(棵)

　　单价:_____________(元/棵)

　　合价____________(元)

　　本合同含税包干总价为人民币_____________万元整。

　　二、 供货时间、地点、方式、苗木栽植

　　1、供苗时间：拟定供货时间为__________年______月____日，具体供货时间由甲方另行确定，甲方须前 两 天通知乙方。

　　2、交货地点和方式：乙方负责在苗场将苗木打包装运上车且为甲方联系运苗车辆，运费由甲方承担。

　　3、苗木栽植：甲方负责苗木栽植，乙方需提供技术支持及服务。

　　三、苗木质量标准及验收方法

　　1、验收标准：乙方供货应以甲方选定的苗木为准(详见附件一：苗木照片)，应保证苗木完整、无病虫害。

　　2、验收方法：交货时，甲方安排专人到交货地点，按上述质量要求现场验收苗木数量和质量。

　　四、付款方式

　　1、本合同苗木单价为苗木的包干结算价，包括苗木的采购、装车、税金、技术支持及服务。苗木验收合格且装车完毕，甲方向乙方支付苗木100%的货款，乙方应于甲方支付货款时向甲方提供相应数额的税务发票。

　　五、双方负责人

　　1、甲方指派 ________ 为代表，负责合同履行，代表甲方负责苗木的验收。

　　2、乙方指派 __________ 为代表，负责合同履行，代表乙方负责苗木的供货、技术支持及服务。

　　六、争议的解决

　　1、若履行合同过程中发生争议，双方应本着友好态度协商解决。

　　2、若经协商仍不能解决的问题，任何一方均可向合同签订地人民法院起诉。

　　七、合同的生效和终止

　　1、本合同自双方均签章后生效，至采购款付清后自行终止。

　　八、其他：

　　1、本合同附件与合同具有同等的法律效力。

　　2、本合同一式四份，甲方执二份，乙方执二份，经双方签字盖章之后，均具有同等效力。

　　3、本合同附件：甲方选定的苗木照片。

　　采 购 方：(公章) _______________ 供 货 方： (公章) _____________

　　地 址：______________ 地 址：_________________

　　法定代表人：________________ 法定代表人：______________

　　委托代理人：_______________ 委托代理人：__________________

　　开 户 银行：_________________ 开 户 银行：___________________

　　账 号： ______________ 账 号：__________________

　　签订日期：__________ 年_____ 月 ______日

13.　买卖合同 篇十三

　　货物名称：

　　甲方(买方)：

　　法定代表人：

　　乙方(卖方)：

　　法定代表人：

　　根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规，双方本着平等互利、等价有偿的原则，经过协商一致,自愿订立本合同。

　　第一条 标的物

　　货物名称：

　　规格型号：

　　制造商：

　　商标：

　　第二条 数量

　　2.1 数量： ;

　　2.2 卖方向买方所交付的货物数量误差不得超过总量的 %。

　　第三条 质量

　　3.1 质量标准：

　　3.2 质量保证：

　　3.2.1 货物的质量保证期限为货到验收合格之日起 个月。

　　3.2.2 卖方同意以货款总额的 %，即人民币 元作为产品质量保证金。质量保证期内，货物质量不符合约定，卖方不能及时更换或采取其他补救措施，保证金不再返还。

　　第四条 价款及支付

　　4.1 合同价款:

　　小写：

　　大写：

　　4.2 合同价款构成：含17%增值税价款、运保费

　　4.3 价款支付方式和时间: 货到验收合格后支付 %，质保期满后支付 %。

　　第五条 交付

　　5.1 交付方式：卖方送货。

　　5.2 交付时间和内容：

　　5.3 交付地点：

　　5.4 卖方应提供的单证和资料：产品合格证、供货清单、原产地证明、安全技术说明书。

　　第六条 包装

　　6.1 包装标准：

　　6.2 包装物及标识的具体要求：

　　6.3 包装费用由卖方承担，双方另有约定除外。

　　6.4 包装不符合标准或约定，造成货物毁损灭失或其他后果的，由卖方承担相应责任。

　　第七条 运输

　　7.1 运输方式：

　　发货地点：

　　到达地点：

　　收货人：

　　7.2 运费及相关费用承担：

　　7.3 卖方交由承运人运输的在途货物，毁损灭失的风险由卖方承担。

　　7.4 卖方按照约定将货物交运后，买方变更到达地点或收货人的，由此产生的费用和风险由买方承担。

　　第八条 验收

　　8.1 买方应在货到 日内进行验收。如发现货物不符合本合同约定，应在 日内书面通知卖方。卖方应在接到通知后 日天内答复，如逾期没有答复，以买方验收结果为准。

　　8.2 如果未能就验收结果达成一致，双方同意以 产品质量和技术监督机构出具的鉴定结论作为验收依据。

　　第九条 不可抗力

　　不可抗力定义：指在本协议签署后发生的、本协议签署时不能预见的、其发生与后果是无法避免或克服的、妨碍任何一方全部或部分履约的所有事件。上述事件包括地震、台风、水灾、火灾、战争、国际或国内运输中断、流行病、罢工，以及根据中国法律或一般国际商业惯例认作不可抗力的其他事件。一方缺少资金非为不可抗力事件。

　　不可抗力的后果：

　　1、如果发生不可抗力事件，影响一方履行其在本协议项下的义务，则在不可抗力造成的延误期内中止履行，而不视为违约。

　　2、宣称发生不可抗力的一方应迅速书面通知其他各方，并在其后的 天内提供证明不可抗力发生及其持续时间的足够证据。

　　3、如果发生不可抗力事件，各方应立即互相协商，以找到公平的解决办法，并且应尽一切合理努力将不可抗力的影响减少到最低限度。

　　4、金钱债务的迟延责任不得因不可抗力而免除。

　　5、迟延履行期间发生的不可抗力不具有免责效力。

　　第十条 合同变更和终止

　　10.1 双方协商一致，可变更或终止合同。变更或终止合同应采用书面形式。

　　10.2 发生下列情形之一的,一方可以终止合同：

　　10.2.1 因不可抗力,致使合同目的不能实现。

　　10.2.2 卖方未按合同约定期限交货,经催告后 日内仍未交货。

　　10.2.3 货物质量不符合约定，且卖方未按买方要求采取必要补救措施的，买方可以单方终止合同，有关损失由卖方承担。

　　10.2.4 买方无正当理由拒绝接收货物的，卖方可以终止合同。

　　10.3 合同变更或解除,不能免除违约方应承担的违约责任，给对方造成损失的，还应承担赔偿责任。

　　第十一条 违约责任

　　11.1 卖方未按期交付，每逾期一天，应向买方支付迟延交付部分货款金额 %的违约金，同时负责赔偿给买方造成损失。

　　11.2 买方未按期付款，每逾期一天，应向对方支付未付货款金额 %的违约金。

　　11.3 如发生10.2.3情形,应向买方支付 %违约金，并负责赔偿买方由此产生损失。

　　11.4 发生其它违约情形，违约方应赔偿由此给对方造成的损失。如属双方过错，应各自承担相应责任。

　　第十二条 争议解决方式

　　12.1 因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由合同各方协商解决，也可由有关部门调解。协商或调解不成的，按下列第 种方式解决：

　　(1)提交位于 (地点)的 仲裁委员会仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力;

　　(2)依法向 所在地有管辖权的人民法院起诉。

　　12.2 因关联交易合同发生争议，由双方协商解决，协商不成的，提交双方上级领导机构裁决。

　　第十三条 效力及其它

　　13.1 本合同经双方法定代表人(负责人)或其授权代表签字并加盖合同专用章(或公章)后生效。

　　13.2 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。

　　13.3 合同附件及补充协议是合同组成部分，具有与本合同同等的法律效力。如附件与本文不一致,以本文为准;如补充协议与本文不一致，以补充协议为准。

　　13.4 本合同一式 份，买方执 份，卖方执 份。

　　(以下无正文，为合同签署页)

　　买方(盖章)：卖方(盖章)：

　　法定代表人或其委托代理人(签字)：

　　法定代表人或其委托代理人(签字)：

　　组织机构代码： 组织机构代码：

　　纳税人识别码： 纳税人识别码：

　　地址： 地址：

　　邮政编码： 邮政编码：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　电话： 电话：

　　传真： 传真：

　　电子邮箱： 电子邮箱：

　　开户银行： 开户银行：

　　账号： 账号：

　　时间： 年 月 日时间： 年 月 日

14.　买卖合同 篇十四

　　出卖人：(以下简称甲方)

　　买受人：(以下简称乙方)

　　今甲方(出卖人兼所有人)与乙方(买受人兼使用人)就产品分期买卖事宜，达成以下协议：

　　第一条本合同的标的物为，分期付款总额定为人民币元整。乙方可以依照下列规定支付款项予甲方：

　　(1)前款元。

　　(2)余款元。

　　(3)月息元。

　　第二条姨方预付元予甲方，余款自瓨月日至瓨月日止。每月日前各支付元。

　　第三条乙方可以就上述提供担保，于本合同成立时，以前条所载的金额与日期，开出支票张交付甲方。

　　上述支票的保管处理权限属甲方，每次交付支票，即视为乙方偿还货款。

　　第四条甲方于本合同订立的同时，将产品交予乙方，并同意乙方对该产品的使用。

　　第五条姨方若能支付第二条分期付款金额、及其它应付的各项费用，须自支付日始以日息分支付甲方作为延迟损失金。

　　第六条姨方须以正当的方式使用产品，若有违反，甲方可立即解除本合同。

　　第七条姨方连续两次未支付价款，并且未支付到期价款的'金额达到全部价款的五分之一的，甲方可以请求乙方支付到期以及未到期的全部价款或者解除合同。甲方解除合同的，可以向乙方请求支付该标的物的使用费。

　　出卖人(甲方)：

　　买受人(乙方)：

　　合同签订日期：______年______月___日

15.　买卖合同 篇十五

　　砂石料购买合同

　　甲方：北京城建远东建设集团有限公司青岛公路20xx年度基建项目 省道217朱诸路莱州界至国道309段大修工程第一合同段项目经理部 乙方：张雪中

　　根据《中华人民共和国合同法》的有关规定。甲乙双方在平等自愿、诚实守信的`原则，就砂石料的供应达成如下协议，双方共同遵守。

　　一、 工程名称：省道217朱诸路莱州界至国道309段大修工程第一合同段

　　二、 砂石料名称、规格及价格

　　1-2 cm碎石

　　0.5-1 cm碎石

　　0-0.3 cm碎石 1-1.5 cm碎石 0.3-0.5 cm碎石 砂 此价格固定不变，并均为含税价格。

　　三、 质量要求

　　乙方所提供的砂石料必须符合技术规范要求，并按《公路工程质量检验评定标准 》JTGF/1-20xx进行检验。

　　四、 运输方式、交货地点及供料时间

　　1. 运输方式：乙方负责组织自卸汽车运输供料，并负责装卸。

　　2. 交货地点：乙方将砂石料运至甲方指定地点，甲方负责验收。

　　3. 供料时间：具体时间以甲方通知为准。

　　五、 计量

　　砂石料由磅称数量为准，并按每方1.45吨折方计算。

　　六、 结算方式与付款方式

　　结算方式：甲乙双方根据送货单定期对账，甲方根据确认的送货单进行结算。

　　付款方式：业主按工程进度支付工程款给甲方，乙方同意甲方在业主拨付工程款到位后三日内才按比例支付材料款。特别约定，以上付款因业主方拨款进度受政府部门财政拨款计划的制约，如遇业主延期拨款，甲方付款予以延期，乙方对此没有异议。

　　七、 违约责任

　　1. 甲乙双方应严格按照本合同的约定履行义务。

　　2. 由于乙方所供砂石料质量不符合要求，而导致甲方返工或延误工期，乙方应赔偿甲方的实际损失；由于乙方原因砂石料规格不按照甲方指定规格送料、数量未按照甲方要求进场、未能及时按甲方要求时间送料没有按甲方要求时间及时供应而造成甲方损失，每逾期一天由乙方按工程所需砂石总价款的1%赔付甲方，乙方逾期3天，甲方有权单方解除本合同。

　　3. 业主方工程款拨付后，由于甲方没有按约定及时支付乙方材料款，每延后1天，需多支付乙方材料总价款的1%。

　　4. 因不可抗力，致使合同不能履行，免除承担违约责任，但必须及时通知对方。

　　本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，合同有效期为24个月，

　　合同中未尽事项由甲乙双方协商解决，本合同一式三份，甲方执两份，乙方执一份，三份合同具有同等法律效力。

　　甲方签字：

　　日期：

　　乙方签字： 日期：

16.　买卖合同 篇十六

　　合同编号：

　　签订时间：

　　出卖人(以下称“甲方”)：

　　买受人(以下称“乙方”)：

　　甲乙双方就下述标的物订立买卖合同，具体如下：

　　1. 合同标的物

　　1.1 名称：

　　1.2 商标：

　　1.3 规格：

　　1.4 型号：

　　1.5 生产厂家：

　　1.6 生产地：

　　1.7 数量：

　　1.8 单价：

　　1.9 金额：

　　2. 标的物的质量标准

　　甲方应当对标的物的产品质量负责。

　　标的物的质量必须同时满足下列几项标准或要求：

　　2.1 标的物的质量必须满足________________标准或者双方交易习惯所确定的标准;

　　2.2 如果前款即第2.1条规定的质量标准不存在或者无法确定的，标的物的质量必须满足国家标准、行业标准;

　　2.3 如果前款第2.2条规定的国家标准、行业标准不存在的，标的物的质量必须满足通常标准或者符合合同目的的特定标准;

　　2.4 标的物应当具备其应当具备的使用性能，但是，对产品存在使用性能的瑕疵作出说明的除外;

　　2.5 标的物应当符合在其上或者在其包装上注明采用的产品标准，符合以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况;

　　2.6甲方对标的物的口头或书面的介绍、对标的物质量或性能的书面或者口头形式的说明构成对标的物质量的明示保证;此介绍或者说明一旦作出，即构成甲方对标的物质量的明示担保责任;

　　3. 标的物质量检验期间、乙方的质量异议及甲方的质量瑕疵责任

　　在标的物的质量检验期间内，如果乙方通过检验或者使用发现甲方交付的标的物存在不符合本合同第2条规定的任何一项标准或要求的情形，那么应当认定标的物存在质量瑕疵，甲方应当对标的物的质量瑕疵承担责任。

　　3.1 标的物的质量检验期间：

　　3.1.1 标的物有质量保证期的，质量保证期为检验期间;

　　3.1.2 标的物没有规定质量保证期的，自乙方验收标的物之日起两年为检验期间;

　　3.2 乙方的质量异议

　　3.2.1在本合同前款即第3.1条规定的质量检验期间内，如果发现标的物的质量不符合本合同第2条约定的各项标准或要求以及出现其他因标的物质量瑕疵导致不能实现合同目的的情形，乙方应当就标的物的质量瑕疵以口头或者书面形式向甲方提出异议。乙方应当确保甲方已收到其异议。

　　3.2.2乙方应当在前款规定的质量检验期间内向甲方提出异议。逾期提出异议的，甲方不予回应，且不承担任何质量瑕疵责任。

　　3.3 甲方的质量瑕疵责任

　　甲方应当在收到乙方异议后立即作出积极回应，否则即视为默认甲方提出的异议及处理意见。甲乙双方以中华人民共和国《合同法》、《产品质量法》、《消费者权益保护法》及其他相关法律法规的规定为准绳，以公平合理、诚实互信原则为知道，就甲方承担质量瑕疵责任的方式及范围进行友好协商;如果双方自甲方收到乙方异议之日起十日内(但是双方另行商定期限的除外)仍不能达成一致意见，则应当根据实际情况由乙方选择下列一项或者几项方式由甲方承担责任，甲方应当应乙方要求在7日内履行质量瑕疵责任：

　　3.3.1 修理

　　3.3.2 更换

　　3.3.3 重作

　　3.3.4 退货

　　甲方在已经采取一切合理努力包括上述修理、更换、重作行为之后仍不能使标的物具有符合合同目的的质量或性能时，应当承担退货责任。

　　3.3.5 减少价款或者返还应当减少额价款

　　应当减少的价款 = 甲方因标的物质量瑕疵遭受的可得利益损失总额 + 甲方已经支出的必要的交易成本。

　　3.3.6 支付违约金

　　如果甲方提供的标的物质量不符合约定，在7日内采取上述合理努力后仍不能使标的物质量符合合同目的，那么乙方可以向任意第三方购买合同项下的标的物，甲方应当承担乙方向第三方支付的费用，并且按照合同总价款的20%向乙方支付违约金。

　　3.3.7 赔偿损失

　　如因甲方提供的标的物存在质量瑕疵造成乙方工作人员或者其他人员人身伤害的，甲方应当赔偿医疗费、治疗期间的护理费、因误工减少的收入等费用;造成残疾的，还应当支付残疾人生活自助具费、生活补助费、残疾人赔偿金以及由其扶养的人所必需的生活费等费用;造成死亡的，应当支付丧葬费、死亡赔偿金以及由死者扶养的人所必需的生活费等费用。

　　4. 标的物的交付

　　4.1 交付方式

　　标的物由甲方负责运输，运输费用由甲方承担，双方在乙方住所地交付。

　　4.2 交付地点

　　交付地点为乙方住所地，具体为：广东省广州市科学城开源大道X号科技企业加速器X栋5楼

　　4.3 接收负责人及联系方式：

　　接收负责人:______________

　　联系方式：_______________

　　4.4 交付时间

　　4.4.1交付时间

　　合同签订之日起_________内;或者，

　　预付款支付之后_________内;或者，

　　双方另行商定的合理时间( )内。

　　4.4.2甲方逾期交付标的物的违约责任

　　甲方逾期交付标的物的，应当按天向乙方支付违约金，具体计算方法为：逾期交付标的物违约金 = 逾期交付标的物的价款 _ 同期银行利率 _ 逾期交付的天数

　　5. 标的物的验收

　　5.1 验收时间

　　标的物在乙方住所地交付时进行初步验收

　　5.2 验收方式

　　5.3 验收标准

　　5.4 负责验收人员

　　5.5 验收中发现质量瑕疵的处理办法

　　验收中发现质量瑕疵参照本合同3.3“甲方的质量瑕疵责任“规定的责任处理。

　　6. 价款的支付

　　6.1 付款方式

　　标的物总价款为人民币________元整(RMB)，按照下列条件以一次性付款方式完成支付：在甲方完成本合同第3条和第4条项下标的物交付和验收的义务，并且在乙方书面确认甲方所交付标的物的质量满足本合同第2条规定标准之后的________内或者双方另行商定的合理时间内，乙方向甲方支付标的物总价款，即人民币_______元整(RMB ) 。

　　6.2 乙方逾期支付价款的违约责任

　　乙方逾期支付价款的，应当按天向甲方支付违约金，具体计算方法为：逾期支付价款违约金 = 逾期支付的价款 _ 同期银行利率_ 逾期支付的天数 。

　　6.3 甲方开具发票的义务

　　甲方在收到乙方支付的首付款或者全款之后应当在______日内或者合理时间内向乙方提供对应金额的发票。

　　6.4 乙方的全部或者部分支付价款行为不代表认可或者接受甲方提供标的物的质量，也不构成对甲方的其他任何承诺。

　　7. 合同的变更和解除

　　7.1 合同履行期间，如因客观原因需变更合同内容，经双方协商一致，可以以书面形式变更合同。

　　7.2合同履行期间，如因法律法规以及国家政策的变动或者不可抗力而使合同不能继续履行或者继续履行已经没有实际意义的，本合同由双方当事人协商一致后终止。

　　7.3 乙方可以随时解除合同，但应当提前三十天以书面形式通知甲方。

　　7.4合同解除或者终止后，尚未履行或者尚未完全履行的，终止履行;同时甲方应当退还乙方已支付的价款，但应扣除甲方为履行本合同已经支出的且乙方认为合理的、必要的费用。

　　8. 适用法律及解决争议方法

　　8.1 本合同适用中华人民共和国法律;

　　8.2 本合同在具体履行过程中如发生争议，双方应当友好协商解决;调解不成的，向双方同意的仲裁委员会申请仲裁，或者直接向人民法院提起诉讼。

　　9. 补充协议

　　本合同如有未尽事宜，双方可另行协商;经协商之后双方在本协议之外另行达成补充协议的，补充协议视为本合同不可分割的一部分。

　　10.合同的效力及期限

　　本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。电子件和扫描件与原件具有同等效力。本合同自双方签章之日起生效。

　　甲方(公章)： 乙方(公章)：

　　主要负责人(签名)： 主要负责人(签名)：

17.　买卖合同 篇十七

　　上诉人：于某，女，x年7月28日生，汉族，##软件有限公司工程师，住##市##区##镇6号楼4单元602号

　　被上诉人：蔡某，男，1x年5月5日生，汉族，北京##医疗器械有限责任公司法定代表人，住北京是海淀区##镇##号楼##单元##号

　　上诉人因蔡某诉于某房屋买卖合同纠纷一案，不服昌平区(x1)昌民初字第##号判决书，现提出上诉。

　　上诉请求：

　　1、一审判决认定事实不清，证据不足，适用法律错误，，请求二审法院撤销一审判决，依法改判或将本案发回重审

　　2、一二审诉讼费用全部由被上诉人承担

　　事实与理由：

　　一、一审判决认定事实不清。

　　一审法院认定按照合同约定上诉人于某应承担个人所得税的事实是错误的。

　　首先，要查清本案的事实部分，我们需要了解上诉人和被上诉人以及居间公司之间就房屋买卖交易过程中一系列细节约定。x0年8月21日上诉人通过鑫尊置业居间公司和被上诉人签订房屋买卖合同，签订合同时，上诉人多次反复向居间公司和被上诉人核实税、费项目，得到肯定的答复是，卖方只有一套房产，并满五年，不存在个人所得税，并且居间公司经纪人国红吉亲笔列出清单(证据四)，及上诉人对国红吉做的录音证据三，以及《房屋买卖合同》第六条(二)项关于出卖人承担的税、费中都清楚的表明，出卖人应该承担的税费中不包括“所得税”，也就是讲，不会有个人所得税发生，这是出卖方以及居间公司给买受人的真实的意思表达，上述证据足以让买受人相信，买卖合同中时产生的所有费用中不包括“个人所得税”，在此信任的基础上，买受人在第六条(四)项买受人愿意承担出卖人应当承担的税、费这一项的约定下，买受人愿意承担的税、费就是第六条(三)项下指明的第8项“契税”，和第六条(二)项下指明的第9项“土地出让金或土地收益”，这才是上诉人签订合同时的真实意思表达，也是买卖双方关于《房屋买卖合同》达成合意的前提条件之一，也不存在约定不明的情况。该份《房屋买卖合同》第六条关于税、费相关规定第(一)项之所以用罗列的方式清晰的表达所有应该缴纳的税、费，并在(二)、(三)项缴纳义务主体栏中通过填表“√”或“×”的形式约定清楚，就是为了防止合同出现歧义，如果关于“个人所得税”真的如被上诉人所言，应该有上诉人缴纳，那签订合同时就应在买受人承担的税、费一栏中通过填表打“√”的形式写清楚。通过对上述买卖双方意思和语境的分析，以及相关证据的佐证，可以清晰的看到，一审法院在审理本案时，没有深入调查签订合同的背景和了解买卖双方真实的意思表达，错误的机械套用《房屋买卖合同》相关条款，做出错误的裁判。

　　其次，一审法院认定，上诉人违约日期应该从x0年10月26日起算至x1年2月9日房屋实际过户之日止是错误的。我们认为在争议没有解决之前，上诉人有理由不履行相应的义务，真实情况是，x1年10月26日下午，交易双方和中介在昌平建委开始办理过户手续时，中介拿出一些过户材料要求卖方签字，卖方拒绝签署《满五年唯一生活用房证明》，并借口上厕所，离开过户大厅，后始终没有出现，当天无法完成过户。10月至11月，买方多次催促中介(国红吉)解决问题，并曾到中介店找中介协商，中介说卖方应当签字，不应该产生个税，另外签署合同时，中介讲，如果有清单之外的其他税费，中介会承担，因此，买方没有同意支付个人所得税。x1年11月11日卖方在明知买方已经交付一半购房款，并将另一半购房款汇入卖方账户的情况下，为了获取不法利益，隐瞒不止一套住房并需要缴纳个人所得税的真实事实，采取欺骗手段，骗骗取中介和买方的信任，称其房屋不需要缴纳个人所得税，达到促成交易的目的，至此引发矛盾后，卖方不是采取积极的方式解决矛盾，而是通过律师来歪曲合同签订的原意，蒙骗一审法院，骗取违约金和律师费达13万多元，而一审法院根本没有深入了解案件背后的真实交易意思，且没有认真分析研究合同约定的条款内容，草率做出错误判决。在本案开庭审理过程中，卖方诉请的违约金是五万二千一百六十二元五角，而律师费却高达8万元。在中国，当事人为了5万多元利益，却承担8万元的律师费案件是不是就这个案件出现了。而且一审法院根本没有考虑到案件背后的真实交易情况，做出极其荒唐的判决，本案的判决结果，我们认为完全是一起卖方恶意不履行合同，律师参与挑起诉讼，法官极其不负责的`草率错误判决。

　　二、一审判决认定事实证据不足。

　　一审法院认定上诉人违约的事实有结婚证、《存量房屋买卖合同》、《公积金贷款补充协议》、查询单、详情单、收条、证人证言及当事人陈述等证据在案佐证。我们认为，这些证据并不能证明上诉人有任何过错，从上述内容我们可以清晰的知道，在本案的交易过程中，上诉人始终积极严格履行合同交易义务，并完成了高达162.5万的付款义务，(其中50%首付款按时付给卖方，剩余50%尾款也通过资金监管方式按时汇入卖方账户)，其主客观善意交易非常明显，上诉人如此善意行为，不可能也不会为了4400元的个人所得税而使自己产生无法过户的风险，因此一审法院认定在证据不足的情况下，对案件事实做出错误的认定。

　　三、一审法院适用法律错误

　　一审法院在认定事实不清、证据不足的情况下，错误适用《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条规定，做出错误判决。我们认为在违约责任没有划清的情况下就适用《房屋买卖合同》第九条的规定是错误的，上诉人在整个交易过程中都是积极和善意的，由于被上诉人的欺骗行为，为了促成交易，才导致过户失败，责任不在上诉人。同时关于律师费一节，一审法院适用第九条(四)出卖人或买受人任何一方违约，违约方除了依据本条前三款约定承担违约责任外，还应赔偿守约方因主张债权而支付的律师费(但赔偿的律师费不应当超过房屋总价款的5%)，如一方违约导致上述交易无法完成的还应赔偿守约方向居间人支付的佣金。且不讲该条款是格式条款，有违公平诚信的原则，显失公平。但该条适用的前提是守约方因主张债权而支付的律师费，我们先不论到底谁是守约方，该条被上诉人主张的债权是多少，我们在判决书中并没有看到，实际也不存在有债权的事实，x1年4月8日上午 11时，回龙观法庭民事案件开庭笔录第三页第五行，被上诉人的代理人已经明确请求变更了诉讼请求，变更的结果是被上诉人主张违约金48750.00元、律师费8万元。这和主张债权没有任何关系，何来因主张债权而支付的律师费的判决，且律师费开庭时被上诉人并没有发生，是事后补证的，应属无效证据，这点从一审x1年4月8日开庭笔录第10页倒数第三行法官的问话中能得到印证，法官：“律师费必须要先交”，否则法院无法支持” 。但是一审法官还是错误的支持了无效的证据。律师费的诉讼，我们认为也是被上诉人和律师合伙串通，试图通过法院错误判决达到骗取律师费的目的，从整个庭审和上诉人交易的主观目的性都可以看出上诉人的恶意。

　　最后，在一审判决书第二页第二面倒数第9行，法官也作出了错误的表述，“被告应当按照合同约定将房屋过户给原告蔡某”，而实际情况是“原告应当按照合同约定将房屋过户给被告于某”，第一页第二面第13行，原告的诉求是“判令被告向原告支付违约金51675.00元”，而在第三页第一面第9行判决“被告人于某给付蔡某违约金52162.50元”，连关键的金额都搞错了。可见本该严肃的判决书，从认定事实、证据采信、到适用法律到判决书的表述都出现了严重的错误，是一份典型的畸形错误判决。

　　人民法院的审判应该是一项非常严肃的工作，从一审法院这份漏洞百出的判决书上，法官的随意性可见一斑!这样的法官执法，其公正性能令人信服吗?法治国家的目标能实行吗，一次不公的裁决比多次不平的举动为祸尤烈，因为这些不平的举动不过弄脏了水流，而不公的裁判则把水源败坏了。

　　综上所述，一审判决认定事实不清，适用法律错误。根据《中华人民共和国民事诉讼法》的有关规定，请求二审法院撤销一审判决，依法改判或将本案发回重审，一二审诉讼费用全部由被上诉人承担

　　上诉人

　　年 月 日

18.　买卖合同 篇十八

　　买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。买受人接受此项财产并支付约定价款的合同法。

　　1.买卖合同是有偿合同。买卖合同的实质是以等价有偿方式转让标的物的所有权，即出卖人移转标的物的所有权于买方，买方向出卖人支付价款。这是买卖合同的基本特征，使其与赠与合同相区别。是有偿民事法律行为。

　　2.买卖合同是双务合同。在买卖合同中，买方和卖方都享有一定的.权利，承担一定的义务。而且，其权利和义务存在对应关系，即买方的权利就是卖方的义务，买方的义务就是卖方的权利。是双务民事法律行为。

　　3.买卖合同是诺成合同。买卖合同自双方当事人意思表示一致就可以成立，不以一方交付标的物为合同的成立要件，当事人交付标的物属于履行合同。

　　4.买卖合同一般是不要式合同。通常情况下，买卖合同的成立、有效并不需要具备一定的形式，但法律另有规定者除外。

　　5.买卖合同是双方民事法律行为。

　　买卖合同的当事人中，出卖财产的一方称为出卖人或卖方，接受财产并支付价款的一方称为买受人或买方。在一般情况下，所有权人是最经常的出卖人，但也有例外(如行纪人、代理人、担保物权人、人民法院等)。合同法对买卖合同的当事人的主体资格并未作特殊要求。因而，平等主体的自然人、法人或其他组织均可作为买卖合同的任何一方当事人。当然，对某些特殊物为标的物的买卖，经济法律亦对主体进行一定限制。另外，法人或其他组织还要受其经营范围的限制。

19.　买卖合同 篇十九

　　购货方： （以下简称甲方）

　　销货方： （以下简称乙方）

　　依据《中华人民共和国合同法》及相关法规的规定，甲方与乙方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就招待所 项目茶叶买卖的有关事宜达成协议如下：

　　第一条：品名、级别、单价、数量

　　第二条 质量标准

　　甲方所销售茶叶卫生指标应符合国家标准（GB2762—____）及

　　（GB2763—____）。凡明示为有机茶、无公害茶、绿色食品茶、原产地保护名茶的，均应提交认证证明。有机茶应符合（NY5196—____）标准，无公害茶符合（NY5244—____）标准，绿色食品茶叶符合（NY/T288—____）标准，原产地保护名茶应当符合相应的标准。

　　双方应当将样品封存保管，用于交货时对样验收。 第三条 包装

　　茶叶包装采用_分袋__方式，执行__国家环保_标准，包装物由乙方提供，包装费由乙方承担。

　　第四条 交货及运输

　　交货方式：（乙方提货/甲方送货/甲方代办托运）；交货地点：肥东县人民政府招待所，当日通知第二天货物到场，运费由乙方承担。

　　第五条 结算

　　乙方向甲方所购茶叶应当用以（经销/代销/试销）方式对外销售茶叶，结算方式为：__发票开好，现金结算_ 第六条 定金

　　乙方应当在合同签定前向甲方支付定金_壹仟元整（￥1000。00）（不超过总价款20%）。合同履行完毕，定金应当（抵作价款/返还乙方）。定金交付后因乙方违约而解除合同的，定金不予退还；因甲方违约而解除合同的，甲方应当双倍返还定金。

　　第七条 违约责任

　　1、甲方应当如约提供茶叶，茶叶如不符合质量要求、卫生标准或与样品不一致的，乙方有权要求换货、退货或降级、降价，但应当在收到货物后_2_日内以书面形式通知甲方，否则甲方有权拒绝；因退换货发生的费用由甲方承担。

　　2、一方迟延交货或迟延支付价款的，应当每日按照迟延部分价款_1_%的标准支付违约金。

　　3、关于违约责任的其他约定：__终止合同__

　　第八条 争议解决方式

　　本合同项下发生的争议，由双方协商或申请调解解决；协商或调解解决不成的，按下列第_2 种方式解决（以下两种方式只能选择一种）：

　　1。依法向_当地 人民法院起诉；

　　2。提交___地方____仲裁委员会仲裁。

　　第九条 其他约定事项

　　本合同一式___6__份，双方各执__3__份，合同自双方签字盖章且甲方收到乙方定金后生效。合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应当采取书面形式，作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。

　　甲方（签章）：__________

　　乙方（签章）：_________

20.　买卖合同 篇二十

　　出卖人：_________________________以下简称甲方

　　买受人：_________________________以下简称乙方

　　为了发展果品生产，安排好市场供应，甲乙双方协商一致，签订合同，共同信守。

　　第一条 定购水果名称、单位、单价、数量名称

　　单位(公斤)单 价数量(公斤)金额(元)一等二等三

　　等 金额合计：

　　第二条 果品质量

　　按照国家规定的规格标准执行。

　　第三条 包装要求和费用承担

　　1.包装材料及规格：____________________________ 。

　　2.每包水果净重：______________公斤。

　　3.不同品种登记分别包装。

　　4.包装牢固，适宜装卸运输。

　　5.每包品种登记标签清楚。

　　6.包装费用由甲乙负担。

　　第四条 交货时间、地点

　　1.交货时间：__________________________________________

　　2.交货地点：__________________________________________

　　第五条 验收方法

　　第六条 运输方法及运费承担

　　第七条 结算方式与期限

　　第八条 甲方的违约责任

　　1.甲方未按合同规定品名、品级、数量交货，应向乙方偿付少交部分总价值______%的违约金。

　　2.甲方未按合同规定时间交货，每逾期10天，应向乙方偿付迟交部分总价值______ %的违约金。

　　3.甲方包装不符合合同规定，应当返工，所造成损失由甲方自负。

　　第九条 乙方的违约责任

　　1.乙方必须按合同规定收货，否则，应向甲方偿付少收部分总价值______%的违约金。

　　2.乙方没有按照国家规定的等级和价格标准，压级压价收购，除还足压价部分货款外，应向甲方偿付压价部分总价值______%的违约金。

　　3.乙方在甲方交货后，应按时付款，每逾期一天，应向甲方偿付未付款部分总价值______%的违约金。

　　第十条 免责条款

　　甲乙双方由于不可抗力的自然灾害，而确实不能全部或部分履行合同，可免除全部或部分的违约责任。

　　第十一条 合同争议的解决方式

　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列第____种方式解决：

　　(一)提交________________________仲裁委员会仲裁;

　　(二)依法向人民法院起诉。

　　第十二条 其他约定事项

　　____________________________________________________________

　　出卖方(甲方)：_____________

　　购买方(乙方)__________________

　　____年____月____日

21.　买卖合同 篇二十一

　　卖方：__________;身份证号：___________;电话:

　　买方：__________;身份证号：___________;电话:

　　根据《中华人民共和国合同法》、《二手车流通管理办法》等有关法律、法规、规章的规定，就二手车的买卖事宜，买卖双方在平等、自愿、协商一致的基础上签订本合同。

　　一、车辆情况

　　1、车类型号：____________________;车身颜色：_________;车牌号码：____________;行驶公里：__________;发动机号：__________________;车架号码：______________;初次入户时间：________________;车辆购置税完税证明号：____________;车辆保险险种及到期日：__________________________。

　　2、车辆具备下列证件及备件(在方格里打“√”为示)：

　　□行驶证正、副本□购置税(费)证□路费收据□车船使用税标志□定编证(使用证)□营运证

　　□机动车辆登记证书□备胎□千斤顶□钥匙把

　　3、买方确认所购车辆的目前实际状况，不得以车况为由中途退车。

　　4、卖方保证该车的来源合法，手续齐全、真实有效，并承担因该车和手续不合法引起的法律责任及买方损失。

　　二、交易金额及付款方式

　　1、本车价款为58600人民币(大写：伍万捌仟陆佰元整)。车辆过户费用由买方承担。

　　2、买方于本协议签订之日付55000元。卖方及时将该车交付买方占用使用。剩余价款在车辆过户之后一次性付清。

　　三、过户及相关问题约定

　　1、买卖双方就过户问题达成如下共识：协议签订之日，卖方应积极配合买方进行过户等相关手续。办理完毕后，买方支付剩余价款。

　　2、该车在年月日时分以前(卖方交付车辆前)发生的一切交通事故、经济纠纷、法律责任、交通违章均由原车主负责。年月日时分以后(车辆交付后)发生的一切交通事故、经济纠纷、法律责任、交通违章均由买方负责。

　　3、协议签订后，卖方于年月日之前消违章、提供车辆所有手续便于买方正常过户，买方于此日之后7个工作日内完成车辆的过户。

　　四、违约责任

　　1、协议签订后，卖方需积极、及时的转移车辆的所有权，将车辆交由买方占有、使用。若在约定时间内卖方无故拖延交付或拒绝交付，或是卖方的责任导致车辆在约定之时不能过户，则需向买方支付_______元作为违约金。

　　2、若买方未在约定时间内完成剩余价款的支付，则需向卖方支付_______元作为违约金。

　　五、补充条款

　　____________________________________________________________________

　　六、争议管辖

　　因本协议发生的争议，买方经常居住地人民法院管辖。

　　七、当该车从车方名下过户到买方名下，买卖双方办理完移交手续后，本协议即执行完毕。

　　八、本协议壹式贰份，买方壹份，卖方壹份，签字盖章后生效。九、补充协议具有与本约定相同的法律效力。

　　买方：(签章)

　　年月日

　　卖方：(签章)

　　年月日